Д О Г О В О Р подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта г. « » 2000 г. в лице , действующий на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующий на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание WEB-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа». 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4.
Договор подряда на разработку сайта
Заказчик вправе передавать права, указанные в п. 1.4 Договора, третьим лицам без согласия на то Автора и без выплаты последнему дополнительного вознаграждения. 1.6. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта и состоит из следующих элементов:
- латинской буквы «C» в окружности;
- имени (вариант: наименования) правообладателя: » «;
- года создания сайта: .
1.7. Стороны гарантируют, что Автор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.
1.8. Абонементное обслуживание сайта, работы по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов сайта регулируется отдельным соглашением и в стоимость Договора не входит. Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора 2. Обязанности автора 2.1.
Образцы договоров
Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению Сайта – (далее по тексту – Сайт) Заказчика в сети Интернет. 1.2. Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с п.2.1 настоящего Договора.
1.3. Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в Приложении №1, являющемся неотделимой частью настоящего Договора. 1.4. Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, не включают сроки утверждения работ Заказчиком. 1.5.
Подбор цветов — ( ) рублей. 1.5. Разработка макета дизайна сайта (2 варианта с учетом доработки выбранного Заказчиком макета) — ( ) рублей. 1.6. HTML-верстка — ( ) рублей. 1.7. Тестирование сверстанного макета — ( ) рублей. 2. На выполнение работ, указанных в п. п. ТЗ, требуется дней — ( ) рублей.Автор обязан не позднее предоставить Заказчику акт выполненных работ по разработке макета дизайна.
3. Проектирование и создание сайта. 4. Адаптация существующего базового решения под настоящий проект, парсинг проекта (создание того, что будет видеть пользователь), адаптация существующего модуля администрирования, доработка модуля администрирования в соответствии с особенностями проекта, отладка, тестирование: — разработка модуля » » в соответствии с ТЗ;- разработка модуля » » в соответствии с ТЗ;- разработка модуля » » в соответствии с ТЗ. 5. На выполнение работ, указанных в п.
Договор подряда по созданию сайта
Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.
- Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
- Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.
- Разрешение споров
- Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров.
В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Договор на создание сайта
Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и (ФИО автора), именуемое в дальнейшем «Автор» или «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем: Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1. Предмет договора 1.1. Автор обязуется по заданию Заказчика создать за вознаграждение интернет-сайт для размещения в сети Интернет по адресу: (далее — «сайт») и передать Заказчику исключительное право на него. Сайт должен быть создан в соответствии с требованиями Технического задания (далее — «ТЗ») Заказчика (Приложение № 1), а также Сметой работ (Приложение № 2), в которой определена стоимость работ, и Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
1.2.
Договор на создание (разработку) сайта образец (типовая форма)
9.
Общая стоимость работ по созданию сайта составляет ( ) руб. Автор Заказчик Информация размещена 04 мая 2015 года. Дополнена — ВНИМАНИЕ! Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено.
Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.
Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик. 5.3. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.1.1. настоящего договора, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации. 5.4. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе по своему усмотрению: 5.4.1.
Требовать досрочного расторжения договора; 5.4.2. Пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно задержке. 5.5. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение месяцев с момента принятия выполненной работы.
Договор подряда по созданию сайта
Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющий собой строку: «Петровская Студия» — создание и продвижение сайтов, а также гиперссылки на сайт
- Срок выполнения услуг
- Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий рабочий день после получения предоплаты от Заказчика.
- Исполнитель обязуется в течение оговоренного в ТЗ срока осуществить регистрацию доменного имени сайта Заказчика , а также создать полнофункциональный сайт с шаблоном согласно ТЗ.
- Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается от даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.
- В течение 5 (Пяти) дней после окончания предоставления услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах, а также акт об оказании услуг.
Договор подряда на создание сайта с физическим лицом
Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора. 6. Срок действия договора и основания его прекращения 6.1. Срок разработки сайта устанавливается с по года. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
6.2.
6.4.
- Определение характеристик сайта (объем, вид, используемый язык программирования, целевое предназначение, рабочее название, предполагаемая сфера его применения и др).
- Условие о передаче интернет-сайта заказчику в установленный договором срок (если срок создания сайта в договоре не определен, договор считается незаключенным).
- Условия договора об отчуждении исключительного права (ст. 1285 ГК РФ) и лицензионного договора (ст. 1286 ГК РФ) — если договором предусмотрено распоряжение исключительным правом автора (исполнителя).
- Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о порядке оплаты и приемки работ, гарантии качества, документах и принадлежностях.