Контракт договор на поставку ноутбуков

Категории классификатора: 3020202 Мини-ЭВМ3020203 Микро-ЭВМ Категория ОКПД2: 26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата Закупочные позиции: 1. Сумка для ноутбука (4 ШТ) 2. Мышь (4 ШТ) 3. Ноутбук Y8A89EA (4 ШТ) Начальная цена всего лота: 300 881,98 руб. Дата публикации: 29.12.2017 10:24 Дата окончания подачи заявок: 16.01.2018 10:00 Дата вскрытия заявок: 16.01.2018 10:00 Дата рассмотрения заявок: 26.01.2018 Дата подведения итогов: 26.01.2018 Дата последнего редактирования: 23.01.2018 15:23 Ответственное лицо: Середина Ирина Владимировна Наименование заказчика: АО «ГСПИ» Контактные данные заказчика: Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г.

Контракт договор на поставку ноутбуков

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
Публичная оферта ТОО «АЛСИ», в лице генерального директора Баймагамбетова Т.М. с одной стороны, именуемое в дальнейшем Продавец .

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Внимание

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 6.2.

Договор поставки компьютеров

Инфо

Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент его передачи на складе Заказчика и подписания акта приемки-передачи товара. 6. Гарантии качества 6.1. Претензии по качеству товара в случае несоответствия товара качеству, установленному ГОСТом, и недостаче товара могут быть заявлены Поставщику в срок, установленный инструкциями приемки (П-6,П-7) с приложением надлежащим образом оформленного акта приемки.

6.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право по своему выбору: — потребовать от Поставщика безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение 3 рабочих дней; — возвратить Поставщику товар ненадлежащего качества и потребовать возврат уплаченной за него суммы. 7.

9. срок действия контракта.

Москва, Новорязанская ул, 8А 107078, Москва г, Новорязанская ул, 8АПочтовый адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Новорязанская ул, 8А 107078, Москва г, Новорязанская ул, 8А ИНН: 7708697977 КПП: 774501001 Признак принадлежности к субъектам МСП: Не определен Дата заключения договора: 19.02.2018 Условия оплаты: в соответствии с закупочной документацией Условия поставки: в соответствии с закупочной документацией Дата и время рассмотрения заявок: 26.01.2018 23:59 Порядок предоставления документации по закупке: Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.

Статус объявления: в архиве.

Договор на поставку ноутбуков

Платеж по настоящему контракту производиться в рублях безналичным расчетом в следующем порядке: в виде предоплаты 30% в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта. 4.2. Окончательный расчет по условиям настоящего контракта производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после поступления товара, с учетом соответствия счет — фактуре.
5.

Порядок поставки и приема товара 5.1. На основании спецификации Заказчика Поставщик выписывает товарно — транспортную накладную. Доставка товара осуществляется до склада Заказчика по адресу : ХМАО – Югра, , каб.405.

Расходы по доставке товара возлагаются на поставщика. 5.2. Документом, подтверждающим факт поставки, является товарно-транспортная накладная с отметкой уполномоченного представителя Заказчика о получении товара по количеству мест.
5.3.

2 320 500,00 руб. | закупка №31401684491. договор поставки ноутбуков

Важно

П. Приложение к муниципальному контракту от » » 2008 г. на поставку ноутбука СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ Наименование Технические характеристики, комплектация Ед. измерения Кол-во Цена, руб, с учетом НДС Сумма, руб, с учетом НДС Покупатель: Продавец: Директор (должность, подпись, инициалы, фамилия) (должность, подпись, инициалы, фамилия) М. П. М. П. Приложение к муниципальному контракту от » » 2008 г.

на поставку ноутбука ПРОТОКОЛ согласования договорной цены Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (межшкольный методический центр), именуемое в дальнейшем Заказчик , именуемое в дальнейшем Поставщик в лице удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на ноутбук в сумме: руб ( рублей), включая НДС % руб.

Лот № 1 запроса цен № 947732право заключения договора на поставку ноутбуков

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, осуществляющие, де-юре или де-факто и если эти обстоятельств непосредственно повлияли, на исполнение настоящего контракта. 11. Прочие условия 11.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями. 11.2.
Ответственность сторон 7.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставляемого Поставщиком товара, Поставщик в праве потребовать от Заказчика, уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями контракта Заказчик в праве потребовать от Поставщика уплату неустойки.
Обязанность по уплате неустойки возникает со дня предъявления соответствующего требования Покупателем. 5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном объеме и устранения нарушений. 5.3. При несвоевременной оплате товара по настоящему Договору (за исключением оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченного в срок товара. 5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.